Avis d'attribution
Avis d'attribution
Annonce parue le 10/07/2015
Date
10/07/2015
Type
AVIS D’ATTRIBUTION N° 29-15 MET
Domaine
Avis d'attribution
Entités concernées
Détails de l'annonce
1. Prix
60 points.
2. Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique : 30 points.
2. Type de marché
Marché de travaux.
1. Objet du marché
Marché n° 15 0081 du 18 mai 2015 relatif aux travaux de mise aux normes des servitudes de dégagement, aérodrome de Anaa.
B - Objet du marché
(689) 40 46 80 19, fax
(689) 40 48 37 92, courriel : secretariat@equipement.min.gov.pf
F - Montant du marché
39 945 500 F CFP TTC.
- référé contractuel
ce recours peut être exercé au plus tard le trente et unième jour suivant la publication de l’avis d’attribution (articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative et R. 551-7 et suivants du code de justice administrative) ;
- recours en contestation de validité du contrat : ce recours peut être exercé dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’avis d’attribution.
Le ministre de l’équipement,
de l’aménagement et de l’urbanisme
et des transports intérieurs,
Albert SOLIA.
3. Délai d’exécution
10 points.
C - Procédure de passation
Appel d’offres ouvert lancé conformément aux articles 19, 20 et 23 à 25 quater du code des marchés publics de la Polynésie française et de ses établissements publics.
+ 689 40 50 90 32, télécopie
+ 689 40 45 17 24, courriel : tadelapolynesiefrancaise@mail.pf
E - Nom du titulaire du marché
Interoute, BP 380580, 98718 Tamanu, tél. : 40 50 24 00, fax : 40 58 25 78, e-mail : contact@interoute.pf, RC : 7697 B, n° TAHITI : 049486.
Selon les sous-critères suivants
a) PHS demandé au a) du mémoire technique : 3 ;
b) Le type de matériels utilisés demandés au b) du mémoire technique : 8 ;
c) Un programme d’exécution des travaux demandé au c) du mémoire technique : 6 ;
d) Une note méthodologique demandée au d) du mémoire technique : 13.
D - Critères de jugement des offres
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction :
- des critères pondérés énoncés ci-dessous :
G - Date de notification des marchés
27 mai 2015.
H - Date d’envoi du présent avis à la publication : 7 juillet 2015.
I - Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif
de la Polynésie française, avenue Pouvana’a-a-Oopa,
BP 4522, 98713 Papeete, Tahiti, téléphone greffe :
3. Décomposition en tranches ou en lots
Le marché ne comporte pas de décomposition en tranches ou lots.
J - Délais d’introduction des recours
+ 689 40 50 90 25, téléphone secrétariat
4. Références de l’avis d’appel d’offres
Avis d’appel d’offres n° 6-15 MET du 12 février 2015 publié au Journal officiel de la Polynésie française n° 14-2015 du 17 février 2015.
Annonce n°31920 — Source : lexpol