Avis d'attribution
Avis d'attribution
Annonce parue le 23/01/2015
Date
23/01/2015
Type
AVIS D’ATTRIBUTION N° 1-15 MET
Domaine
Avis d'attribution
Entités concernées
Détails de l'annonce
1. Prix
60 points.
2. Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique : 20 points.
2. Type de marché
Marché de travaux.
1. Objet du marché
Marché n° 14 0221 du 17 décembre 2014 (lot 02 : gros-œuvre, charpente, couverture) relatif aux travaux d’aménagement du pôle accueil des croisiéristes à Paopao, Moorea.
B - Objet du marché
(689) 40 46 80 19, fax
(689) 40 48 37 92, courriel : secretariat@equipement.min.gov.pf
F - Montant du marché
Lot n° 2, gros œuvre, charpente, couverture : 43 056 333 F CFP TTC.
- référé contractuel
ce recours peut être exercé au plus tard le trente et unième jour suivant la publication de l’avis d’attribution (articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative et R. 551-7 et suivants du code de justice administrative) ;
- recours en contestation de validité du contrat : ce recours peut être exercé dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’avis d’attribution.
Le ministre de l’équipement,
de l’aménagement et de l’urbanisme
des transports intérieurs
et de l’environnement,
Albert SOLIA.
3. Délai d’exécution
5 points.
4. Garanties professionnelles et financières : 5 points.
6. Coût d’utilisation
5 points.
+ 689 40 45 17 24, courriel
tadelapolynesie francaise@mail.pf.
C - Procédure de passation
Appel d’offres ouvert sans variante, allotis en trois (3) lots, lancé conformément aux articles 13, 19, 20 et 23 à 25 quater du code des marchés publics de la Polynésie française et de ses établissements publics.
E - Nom du titulaire du marché
EURL EBTP, BP 60695, 98702 Faa’a, Tahiti, tél./fax : 40 41 93 45, vini : 87 77 54 53 ou 87 71 90 55, e-mail : ebtp@mail.pf, RC n° 9419 B,
N° TAHITI 663187
5. Plan de charge des entreprises
5 points.
G - Date de notification du marché
26 décembre 2014.
H - Date d’envoi du présent avis à la publication :
20 janvier 2015.
I - Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de la Polynésie française, avenue Pouvana’a-a-Oopa, BP 4522, 98713 Papeete, Tahiti, téléphone greffe : + 689 40 50 90 25, téléphone secrétariat : + 689 40 50 90 32, télécopie :
D - Critères de jugement des offres
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction :
- des critères pondérés énoncés ci-dessous :
J - Délais d’introduction des recours
3. Références de l’avis d’appel d’offres
Avis d’appel d’offres n° 56-14 MET du 22 juillet 2014 publié au Journal officiel de la Polynésie française n° 59 du 25 juillet 2014.
Annonce n°36869 — Source : lexpol